Taka Gazete - Trabzon Haber - Karadeniz Haber

KIRMA ELEME EKİPMANLARININ ASTAR, PALET VE MESNET PLAKASI DÖKÜM PARÇALARI ALIMI

Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0300

Kırma Eleme Ekipmanlarının Astar, Palet ve Mesnet Plakası Döküm Parçaları Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası (İKN) 2026811693
1- İdarenin
1.1. Adı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No66 TRABZON ORTAHİSARTRABZON
1.3. Telefon numarası 04622246161
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası http ekap.kik.gov.tr EKAP
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati 01.06.2026- 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Yalıncak Mah. Rize Cad. No66 Ortahisar TRABZON
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı Kırma Eleme Ekipmanlarının Astar, Palet ve Mesnet Plakası Döküm Parçaları Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı 26 Kalem Kırma Eleme Ekipmanlarının Astar, Palet ve Mesnet Plakaları gibi Döküm Parçaları Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı teslim edileceği yer Ürünler, numuneler ve kalıplar Trabzon ili Ortahisar ilçesinde bulunan Belediyemiz Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğüne bağlı Kutlugün Taş Kırma, Eleme Şantiyesine teslim edilecektir.
3.4. Süresi teslim tarihi Sözleşme tarihi itibari ile 90 takvim günü içerisinde tüm malzemeler teslim alınacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi sözleşme itibariyle
4- Katılım ve yeterlik kriterleri
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)üyelerine kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN ORTAHİSAR İLANI

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0300

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0300

Vakfıkebir Adalet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/757344

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ADALET BAKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Vekaletler Caddesi No:6 Kızılay/ANKARA Çankaya/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	0312 549 4371
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	22.05.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Vakfıkebir Adalet Binası Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Yaklaşık 4.000 m² arsa üzerine; Bodrum + Zemin + 2 Normal Kat olmak üzere yaklaşık 2.900 m² emsale dahil inşaat alanına sahip 1 Adet Adalet Binası yaptırılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0300

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0300

İLAN T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0300

ESAS NO : 2025/799 Esas
DAVALI : DOĞUKAN GENÇ
Mahkemenizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 10/09/2026 günü saat: 11:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0300

Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsünde Bulunan Lojman Binalarının Deprem Etkileri Altındaki Performanslarının Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/690834

1- İdarenin
1.1. Adı	:	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRABZON ÜNİVERSİTESİ
1.2. Adresi	:	Söğütlü Mahallesi Adnan Kahvec AKÇAABAT/TRABZON
1.3. Telefon numarası	:	04624551076-78
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	13.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsünde Bulunan Lojman Binalarının Deprem Etkileri Altındaki Performanslarının Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	5 adet binada deprem analizi ve güçlendirme projesi yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan Binalara Yönelik Deprem Performans Analizi ve Güçlendirme Projeleri Hazırlanması İşleri veya Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlara yapılan her türlü uygulama proje (inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin bir arada gerçekleştirildiği) hizmet alımı işleri Benzer İş Kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,72
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 +0300

NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ VE SETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/682348

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi	:	Kaşüstü Mah.Topal Osman Sk.No:12 YOMRA/TRABZON
1.3. Telefon numarası	:	04623415630
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	27.04.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	T.C.S.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kaşüstü Kampüsü Toplantı Salonu 1. Kat (Kaşüstü Mah. Topal Osman Sok. No:7 Kaşüstü-Yomra/TRABZON)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ VE SETİ ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 (Bir) Kalem/Kısım 400 (Dörtyüz) Adet Tüketim Sarf Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	T.C.S.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Birimi/Tıbbi Sarf Depo Birimi, Medikal Sarf Depo ve Bağlı Birimleri
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır. İdarenin yazılı talebi ile faks veya mail/e-posta yoluyla bildirilen sipariş miktarları en geç 10 (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. İhale dokümanında belirtilen mücbir sebepler veya verilen siparişin tamamının mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleşecek, siparişin bölünerek farklı zamanlarda teslimat yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin tamamının teslimi 31/12/2026 tarihine kadar peyder pey olarak gerçekleşecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETKİ BELGESİ

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

KAPSAM DIŞI BEYANI
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ KAYIT BELGELERİ, BAYILIK (SATIŞA YETKİI) BELGELERİ, ÜRÜN BARKOD (UBB) NUMARASI BELGELERİ

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATAY AKTUĞ BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 +0300

AKÇAABAT İLÇE OTOGARI

Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0300

Akçaabat İlçe Otogarı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN): 2026/654397
1- İdarenin
1.1. Adı: TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi: Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 TRABZON ORTAHİSAR/TRABZON
1.3. Telefon numarası: 04622246161
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati: 06.05.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Yalıncak Mah. Rize Cad. No:66 Ortahisar/TRABZON
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı: Akçaabat İlçe Otogarı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 908 metrekare kapalı alan, 8.300 metrekare açık alandan oluşan Akçaabat ilçesi otogar yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Trabzon ili Akçaabat İlçesi
3.4. Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 461 (DörtYüzAltmışBir) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) III. Grup Bina İşleri Benzer İş Olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İ L A N T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0300

ESAS NO : 2023/59Esas
DAVALILAR : 1- Gülsüm ELİGÜL-T.C Kimlik No:16091790744
Dava, Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası olup;
Davalı Gülsüm ELİGÜL'e bütün aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle usulüne uygun tebligat yapılamadığından keşif günü ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 23.12.2025 Tarih 2023/59 Esas 2025/116 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile:
"Davanın KABULÜ İLE;
"1-) Trabzon İli, Tonya İlçesi, Karşular Mahallesinde kain 348Ada 28 parsel sayılı 578,46 m²'lik yüzölçümündeki taşınmazın Fen Bilirkişisi Osman İskender tarafından düzenlenen04/07/2025 havale tarihli raporu ve ekindeki krokisinde "A" harfi ile gösterilen ve kırmızı renk ile taralı boyalı olan 578,46 m²lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının YOL OLARAK davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına TERKİNİNE ve tapu kayıtlarına bu şekilde TESCİLİNE,
2-) Dava konusu taşınmaz olan Trabzon ili Tonya ilçesi Karşular Mahallesinde kain 348 Ada 28 parsel sayılı 578,46 m²'lik m²lik yol vasıflı taşınmazın, kamulaşan kısmının kamulaştırma bedelinin 584.247,2-TL olduğunun TESPİTİNE,
3-) Trabzon ili Tonya ilçesi Karşular Mahallesinde kain 348 Ada 28 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedeli olan 584.247,2-TL 'nin Anayasa Mahkemesi'nin 01.08.2023 tarihli 32266 sayılı resmi gazetede yayımlanan 04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun'un 04/04/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesine 11/04/2013 tarihli 6459 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkrasına yönelik 05/04/2023 tarih 2022/83 Esas, 2023/69 Karar sayılı ilamı da nazara alınarak dava tarihi olan 24/07/2023 tarihi dikkate alınarak 4. Ayın bitim tarihi 24/11/2023 tarihinden işbu karar tarihine kadar işleyecek yasal faizi birlikte davalıların tapu kaydındaki payı oranında DERHAL ÖDENMESİNE, tapu kaydında yer alan tüm takyidatların bedele yansıtılmasına, bu hususta bankaya müzekkere yazılmasına," şeklinde karar verilmiş olup
Davacı vekilinin istinaf dilekçesinde:İstinaf başvurumuzun kabulüne, Mahkeme kararının KALDIRILMASINA, yerel mahkeme kararının itirazlarımız doğrultusunda düzeltilmesine ve davanın KABULÜNE, Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini arz ve talep ederim.
Davacı vekilinin Ek istinaf dilekçesinde: Yukarıda arz olunan ve re’sen gözetilecek sebeplerle; 09/01/2026 tarihli İstinaf başvurumuzun ve işbu 20/01/2026 tarihli istinaf ek başvurumuzun kabulüne,Mahkeme kararının KALDIRILMASINA, yerel mahkeme kararının itirazlarımız doğrultusunda düzeltilmesine ve davanın KABULÜNE,Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini arz ve talep ederim.
"Bu zarfta 23/12/2025 Tarih ve 2025/116 Sayılı mahkeme kararı vardır. Karara karşı HMK'nın 345. Maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) haftalık kesin süre içerisinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceğiniz hususu ihtar olunur.
İstinaf dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz hususu ihtar olunur. " şerhinin dikkate alınarak işbu ilanın gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek ve ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmak üzere İLANENTEBLİĞ olunur.

ŞİNİK GIS TM TAMAMLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0300

154 kV Şinik GIS TM Tamamlama İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/446020

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Yeşilköy Mah. Rize Cad. No:10/S ORTAHİSAR/TRABZON
1.3. Telefon numarası	:	04623344979
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	28.04.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü/Toplantı Salonu, Yeşilköy Mah. Rize Cad. No: 10/S P.K:24 ORTAHİSAR - TRABZON

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	154 kV Şinik GIS TM Tamamlama İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 adet 154 kV GIS TM Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Trabzon-Akçaabat
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:56
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:44
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 32 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
ŞİNİK GIS TM'de kablo galerisi tesis/yapım projesi ile Güç Kablosu Montaj/Tesisi	2,8%	3,4%	4
7cm kalınlığında Asfalt işlerinin yapılması (Beton yol ve beton saha üzeri) (yağmur oluk taşı ve yüzeysel drenaj kanal fiyata dahildir)	13%	18%	4
Tranşe içinde açık (doğrudan toprak içine gömülerek) kablo serimi için TEK DEVRE KABLO KANALI İNŞAATI (YAPIMI)	1%	2%	4

Grup Adı : 1. Grup
Kısım Adı : 154 kV Şinik GIS TM Tamamlama İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Topraklama İletkeni Temini (120 mm² Örgülü Bakır İletken)

Topraklama İletkeni Montajı (120 mm² Örgülü Bakır İletken)

0,24%

0,32%

Grup Adı : 2. Grup
Kısım Adı : 154 kV Şinik GIS TM Tamamlama İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Topraklama İletkeni Temini (70 mm² Örgülü Bakır İletken)

Topraklama İletkeni Montajı (70 mm² Örgülü Bakır İletken)

0,1%

0,12%

Grup Adı : 3. Grup
Kısım Adı : 154 kV Şinik GIS TM Tamamlama İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Normal Tranşe içinde kablo geçiş projesi ile Güç Kablosu Montaj/Tesisi

Brş. N.'da kablo kanalı dışında güç kablosu tesis/yapım projesi ile Güç Kablosu Montaj/Tesisi

Şinik GIS TM'de kablo kanalı dışında güç kablosu tesis/yapım projesi ile Güç Kablosu Montaj/Tesisi

2,8%

3,4%

Grup Adı : 4. Grup
Kısım Adı : 154 kV Şinik GIS TM Tamamlama İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Mevcut Metal-Clad binasının metal-clad katında zemine epoksi kaplama yapılması

Akıllı Adresli Yangın Alarm Sistemi (Caf sistemine ait dedektörlerin montaj bedeli ayrıca verilecektir.)

Akıllı Adresli Yangın Alarm Sistemi

CAF sistemi için prizmatik modüller paslanmaz çelik su deposu temini ve montajı

CAF sistemi için yapılan boruların söküm işi. (Detaylar iş kapsamında belirtilmiştir.)

CAF sistemi için yangın pompaları ve ekipmanları temini ve montajı (Detaylar iş kapsamında belirtilmiştir.)

Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi (Detaylar iş kapsamında belirtilmiştir.)

Yangın Durdurucu Malzemeler (Detaylar iş kapsamında belirtilmiştir.)

Kablo Geçiş Düzeni

Portatif Söndürücüler

Network Tabanlı Arıza & Durum İzleme Sistemi

Kesintisiz Güç Kaynağı (Yangın Sistemi için) temini ve montajı

13%

18%

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

GIS Servis ve Tamir Şartnamesi* Asgari Oran : % 30 Azami Oran : % 40 *Teklifinde; “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nu vermeyen ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tablosu”nu doldurmayan (Bakım ve onarım işleri için; Yüklenici/GİS Üreticisinin Türkiye’deki Yerleşik Firması/GİS Üreticisinin Türkiye’deki Resmi Temsilcisi adı, her bir iş kalemi için birim fiyat, toplam fiyat ile genel toplam dahil) ve/veya kanıtlayıcı belgeleri sunmayan Teklif Sahibinin teklifi, uygun bulunmayarak reddedilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 PUAN) B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN) Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" 'nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı, Y: Gecikme Yüzdesi S toplam = S1+S2+S3+.....+SN G toplam = G1+G2+G3+.....+GN Y= (G toplam / S toplam )*100 Gecikme yüzdesine göre verilecek sicil puanları: Gecikme yüzdesi; 1 için 3 puan, 1Y 2 için 2,8 puan, 2Y 3 için 2,6 puan, 3Y4 için 2,4 puan, 4Y5 2,2 puan, 5Y6 için 2 puan, 6Y7 için 1,8 puan, 7Y8 için 1,6 puan, 8Y9 için 1,4 puan, 9Y10 için 1,2 puan, 10Y15 için 1 puan, 15Y20 için 0,9 puan, 20Y25 için 0,8 puan, 25Y30 için 0,7 puan, 30Y35 için 0,6 puan, 35Y40 için 0,5 puan, 40Y45 için 0,4 puan, 45Y50 için 0,3 puan, 50Y60 için 0,25 puan, 60Y70 için 0,2 puan, 70Y85 için 0,15 puan, 85Y90 için 0,1 puan, 90Y100 için 0,05 puan, 100Y için 0 puan verilecektir. Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamı da bu değerlendirmeye dahil edilecektir. B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN) İsteklinin Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun " 'nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar’a göre fesih edilip tasfiye edilen yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi yoksa 1 puan, olarak hesaplanır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği iş olması veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan bir işi olması durumunda da bu durum değerlendirmeye dahil edilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

B-3 Kapasite Durum Puanı (KDP) (3 PUAN) Bu puanın uygulanmasında, Teşekkülümüz Merkez Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan iletim tesisi yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde bulunan yapım işi sayısı baz alınacaktır. İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle devam eden yani geçici kabulü yapılmamış yapım işi sayısı belirlenecek ve aşağıdaki tabloya (Puanlama Tablosu) göre değerlendirilerek puan verilecektir. Puanlama Tablosu 0-3 adet yapım işi 3,0 puan 4-6 adet yapım işi 2,5 puan 7-9 adet yapım işi 2,0 puan 10-12 adet yapım işi 1,5 puan 13-15 adet yapım işi 1,0 puan 16 ve daha fazla yapım işi 0 puan Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, isteklinin geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak, Teşekkülümüz Merkez Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan iletim tesisi yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunan ve ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmamış yani devam eden işlerinin sayısı da bu değerlendirmeye dahil edilecek olup ortak olduğu her yapım işi, ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme yapılırken idare kayıtları esas alınacaktır. Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı B-4 Fiyat Dışı Unsur Puanı; Kalite ve Teknik Nitelik Puanı, Sicil Puanı ve Kapasite Durum Puanı toplamıdır. FDUP = KTNP + SP+KDP SP = SP1 + SP2 C-Toplam Puan (TOP) Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır. TOP = TP + FDUP Ortak girişimlerde; İstekli İş Ortaklığı ise iş ortaklığının puanı; her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. İstekli Konsorsiyum ise konsorsiyumun puanı; her bir ortağının hesaplanan puanlarının, konsorsiyum ortağının teklif bedelinin konsorsiyumun toplam teklif bedeline oranı ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. 35.1.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SÜRMENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HURDA KARŞILIĞI BİNA YIKIM İHALE İLANI

Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0300

Belediyemiz tarafından, Çarşı Mahallesi Selçuk Bayraktar Caddesi’nde bulunan toplam 951 m2 oturma alanına sahip 2 adet binanın yıkım işi, yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında hurdaların değerlendirilmesi ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereği açık teklif (açık artırma) usulüyle Belediye toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

YIKILACAK TAŞINMAZ MALIN

ADRESİ- ADA- PARSELİ	DURUMU	MUHAMMEN BEDELİ	GEÇİCİ TEMİNAT	İHALE TARİHİ SAATİ
Sürmene İlçesi Selçuk Bayraktar Cad. No:57-59	İki adet bina, toplam 951 m2 oturma alanına sahip	229.467,40 TL	6.885,00 TL	20.04.2026 10.00

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir:

Gerçek kişiler nüfus kayıt örneği (Nüfus),
Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri,
Tüzel kişi olması halinde ise; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),
Tebligat için yasal adres bildirimi,
İsteklinin Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,
Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır),
İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış Şartname ve ekleri,
Belediyeden borcu yoktur yazısı.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir, ücretsiz temin edilebilir.
İhaleye girecek şahıs veya kuruluş ihale tarihi olan 20.04.2026 günü saat 10.00’a kadar geçici teminatını Belediyemiz veznesine yatırarak, istenen belgeler ve bir dilekçe ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat yapmak zorundadır.

İlanen duyurulur.

TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ TOKLU VE GÜNDOĞDU MAHALLELERİNE 1'ER ADET NİZAMİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI

Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 +0300

Trabzon İli Ortahisar İlçesi Toklu ve Gündoğdu Mahallelerine 1'er Adet Nizami Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN): 2026/601170
1- İdarenin
1.1. Adı: TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi: Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 TRABZON ORTAHİSAR/TRABZON
1.3. Telefon numarası: 04622246161
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati: 30.04.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Yalıncak Mah. Rize Cad. No:66 Ortahisar/TRABZON
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı: Trabzon İli Ortahisar İlçesi Toklu ve Gündoğdu Mahallelerine 1'er Adet Nizami Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası
3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 2 mahalleye 1'er adet Nizami Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası - Toplam 185 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Trabzon Ortahisar Toklu Mahallesi ve Gündoğdu Mahallesi
3.4. Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: A XVIII. Grup: Saha İşleri
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

TRABZON İLİ GENELİ KAYA DÜŞMESİ ÖNLEME YAPIM İŞİ

Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0300

Trabzon İli Geneli Kaya Düşmesi Önleme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/600562
1- İdarenin
1.1. Adı :TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi:Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 TRABZON ORTAHİSAR/TRABZON
1.3. Telefon numarası :04622246161
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati:28.04.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres:Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Yalıncak Mah. Rize Cad. No:66 Ortahisar/TRABZON
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı :Trabzon İli Geneli Kaya Düşmesi Önleme Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı:
Kaya Bariyeri ve Şev Islahı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:Trabzon İli Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Maçka ve Şalpazarı İlçeleri
3.4. Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) ALT YAPI / I. GRUP KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ, V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) Benzer İş Olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0300

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çevre Düzenleme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/564062

1- İdarenin
1.1. Adı	:	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRABZON ÜNİVERSİTESİ
1.2. Adresi	:	Söğütlü Mahallesi Adnan Kahvec AKÇAABAT/TRABZON
1.3. Telefon numarası	:	04624551076
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	21.04.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çevre Düzenleme İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	10.000 m2 alanda çevre düzenleme işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	İlahiyat Fakültesi - Çimenli
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 140 (YüzKırk) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AXVIII GRUP : Saha İşleri

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

HASTANE BİRİMLERİNE 16 KISIM TIBBİ MALZEME ALIMI

Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0300

HASTANE BİRİMLERİNE 16 KISIM TIBBİ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/536229

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi	:	KANUNİ KAMPÜSÜ ORTAHİSAR/TRABZON
1.3. Telefon numarası	:	04623775454
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	20.04.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi Başhekimliği ) Toplantı odası Üniversite Mahallesi Farabi Caddesi No:64 Ortahisar /TRABZON

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	HASTANE BİRİMLERİNE 16 KISIM TIBBİ MALZEME ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	HASTANE BİRİMLERİNE 16 KISIM TIBBİ MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) TRABZON
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İhale konusu malzemeler tek partide sözleşme imza tarihi itibariyle 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imza tarihi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TRABZON İLİ YOMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZ İLANI

Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 +0300

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemizin Sancak Mahallesi 10 ada 7 numaralı 146,34 m² parsel, üzerindeki karkas betonarme bina ile birlikte, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi hükmüne göre kapalı teklif usulüyle en yüksek teklif üzerinden artırım yapılarak ihale yolu ile satılacaktır. Taşınmaza ilişkin ayrıntılı bilgiler şartnamede yazılmıştır. İhale şartname ve ekleri idareden 1.000,00 TL bedel ile satın alınabileceği gibi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

İhale, Yomra Belediye Başkanlığı Encümen salonunda 08/04/2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

İhalede belirlenecek bedelin ihalenin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kendisine kanuni süresi içinde tebligat yapılacaktır. İstekli tarafından tebligatta belirtilen süre içerisinde, ihale şartnamesinde belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyen katılımcılardan;

İSTENİLEN BELGELER

a) Gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Gerçek kişilerde kanuni ikametgâh (e devletten barkotlu ya da ilgili Nüfus Müdürlüklerinden alınacak belge), isteklinin veya vekilinin telefon numarası bilgisi,

c) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdan Sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulan nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Gerçek kişilerde adli sicil kaydı evrakı, Tüzel kişilerde şirket sahibi adına adli sicil kaydı evrakı,

f) Tüzel kişilerde tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

g) Tüzel kişilerde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliği odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü,

i) Gerçek ve Tüzel kişilerde temsil durumunda noter tasdikli vekâletname, vekâlet edene ait imza beyannamesi ve vekâlet edenin kanuni ikametgâhı (e devletten barkotlu ya da ilgili Nüfus Müdürlüklerinden alınacak belge),

j) Gerçek ve Tüzel kişilerde ihale doküman bedeli 1.000,00 (Bin)TL’nin belediye veznelerinden yatırıldığına dair makbuz/dekont,

k) Gerçek ve Tüzel kişilerde Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler,

l) Gerçek ve Tüzel kişilerde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu(iç zarf içinde)

m) Gerçek ve Tüzel kişilerde Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve İdareye borcu olmadığını gösterir belge,

n) Gerçek ve Tüzel kişilerde okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri,

o) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için yukarıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Cinsi

Mahallesi

Ada/Parsel

m²

Geçici Teminat

Muhammen Satış Bedeli

(KDV Dâhil)

İhale Tarih ve Saati

Arsa

Sancak Mahallesi

10/7

146,34

690.000,00 TL

23.000.000,00 TL

08/04/2026 & 10:00

DÜZELTME İLANI

Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0300

OTOKORKULUK YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)	:	2026/469580
1- İdarenin
1.1. Adı	:	KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON
1.2. Adresi	:	KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ AKÇAABAT/TRABZON
1.3. Telefon numarası	:	04624555000
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı	:	18.03.2026 - 5578
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)	:	Karadenizden Günebakış /Takagazete.com - 19.03.2026
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ (H1-W3-B) YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri ve Geçiş Elemanları Dahil)	25,3%	42,17%	17
H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ (H1-W3-B) MONTAJI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri ve Geçiş Elemanları Dahil)	8,45%	14,08%	5,5
H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ (H1-W2-B) YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri, Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)	1,35%	2,26%	0,9
H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ (H1-W2-B) MONTAJI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri, Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)	0,435%	0,725%	0,3
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ (H2-W2-B) YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)	4,52%	7,53%	3
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ (H2-W2-B) MONTAJI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)	1,54%	2,567%	1
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ (H2-W3-B) YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)	7,91%	13,19%	5,3
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ (H2-W3-B) MONTAJI (indirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)	1,81%	3,02%	1,2
H4b ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI VE MONTAJI (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil)	2,28%	3,8%	1,5
H4b ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI VE MONTAJI (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)	2,42%	4,04%	1,6
MOTOSİKLET KORUYUCU RAY SİSTEMİ YAPILMASI	0,43%	0,72%	0,3
MOTOSİKLET KORUYUCU RAY SİSTEMİ MONTAJI	0,105%	0,175%	0,07
Otokorkuluk Rayı montajı (Ral-Rg 620)	2,6%	4,34%	1,75
Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)	2,98%	4,96%	2
Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620)	1,96%	3,26%	1,3
Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620)	0,022%	0,037%	0,015
Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi	0,026%	0,043%	0,018
Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)	0,082%	0,137%	0,055
Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Montajı	0,004%	0,0067%	0,0028
Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Sökülmesi	0,0044%	0,0074%	0,003
Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden)	0,111%	0,186%	0,075
Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden)	0,123%	0,205%	0,083
Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Malzeme Bedeli Dâhil) (Plaklar ve Ankraj Dâhil) (RAL-RG 620)	0,213%	0,356%	0,143
Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Çift Yönlü)	0,0745%	0,124%	0,05
Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Çift Yönlü)	0,0745%	0,124%	0,05
Otokorkuluk için İki Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme bedeli ve Bağlantı Elemanı Dâhil)	0,069%	0,116%	0,047
Otokorkuluk dikmesi montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)	2,235%	3,725%	1,5
Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)	2,42%	4,03%	1,63
Otokorkuluk dikmesi yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)	1,07%	1,78%	0,71
Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620)	0,015%	0,0248%	0,01
Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Bağlantı Plakası Dâhil)	0,0223%	0,0372%	0,015
Otokorkuluk U Takozu Yapılması Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)	0,0158%	0,0264%	0,011
Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620)	0,298%	0,496%	0,2
Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620)	0,372%	0,62%	0,25
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620)	0,447%	0,745%	0,3
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620)	0,596%	0,993%	0,4
Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Montajı (Ral-Rg 620)	0,0004%	0,0007%	0,0003
Kısa İndirme için Açılı Ray Parçası Sökülmesi	0,0005%	0,0009%	0,0003
3N Otokorkuluk Rayı Montajı	0,163%	0,273%	0,11
3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi	0,163%	0,273%	0,11
3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme bedeli Dâhil)	0,628%	1,047%	0,42
3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı	0,0074%	0,0124%	0,0048
3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Sökülmesi	0,0074%	0,0124%	0,0048
3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme Bedeli Dâhil)	0,0336%	0,0561%	0,022
3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden)	0,163%	0,273%	0,11
3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400 mm, C150 Profilden)	0,163%	0,273%	0,11
3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme bedeli Dâhil)	0,319%	0,532%	0,21
3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden)	0,037%	0,062%	0,025
3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilinden)	0,037%	0,062%	0,025
3N Otokorkuluk U Kirişi Montajı	0,037%	0,062%	0,025
3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi	0,037%	0,062%	0,025
3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden)	0,022%	0,037%	0,015
3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi (U 106 Profilden)	0,022%	0,037%	0,015
3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=994 mm, C 150 Profilden)	0,149%	0,248%	0,1
3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden)	0,149%	0,248%	0,1
3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm, C 150 Profilden) (Malzeme bedeli Dâhil)	0,253%	0,422%	0,17
Otokorkuk Rayı Düzeltmesi (A ve B Tipi)	0,172%	0,287%	0,11

AKÇAABAT ÇARŞI BÖLGESİ 2. ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0300

KAPSIMINDA ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MÜLK SAHİPLERİNE TEBLİGAT İLANI

Akçaabat Belediye Meclisinin 05.11.2025 tarihli ve 753 sayılı kararı doğrultusunda; Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi sınırları içinde yer alan 9 parsel ile Ortamahalle sınırları içindeki İnönü Caddesi, İstiklal Caddesi ve Dr. Ayhan Kanoğlu Caddesi üzerinde bulunan 67 adet parselde bina cephe yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılması planlanan cephe yenileme, ısı yalıtımı, söve, boya işleri ve aydınlatma düzenlemeleri gibi muhtelif işlerin toplam maliyetinin (tente ve tabela düzenlemelerine ait imalat bedelleri hariç olmak üzere) %25’i mülk sahipleri tarafından, %75’i ise Belediyemiz tarafından karşılanacaktır.
Aşağıda isim, soy isim ve T.C. kimlik numaraları ile maliki oldukları taşınmazların ada ve parsel bilgileri belirtilen şahısların tebligata esas adreslerine ulaşılamamış; ayrıca Adres Kayıt Sistemi (MERNİS/MAKS) üzerinden yapılan sorgulamalarda da yerleşim yeri adres bilgilerine erişilememiştir. Adresleri meçhul olan bu kişilere, maliki bulundukları yapıların cephe iyileştirme çalışmaları sonucunda oluşan toplam maliyetin Belediye Meclisi kararı ile belirlenen % 25 tutarının tapu hisse paylarına tekabül eden kısmının taraflarından tahsil edileceğinin bildirilmesi amacıyla ilanen tebligat yapılması zorunluluğu doğmuştur. İhtiyaç duyulması halinde, proje detaylarına ilişkin olarak kurumumuza başvurularak ayrıntılı bilgi alınabilir.

Mahalle	Ada	Parsel	Adı	Soyadı	Baba Adı	T.C. Kimlik No
Ortamahalle	333	120	Mehmet	YILMAZ	Hasan	-
Ortamahalle	108	6	Fatma	YILMAZ	Sultan	-
Ortamahalle	110	5	Aydın	ŞİRİN	Bekir	-
Ortamahalle	959	10	Hediye	GÜNER	Sebahattin	-
Ortamahalle	109	14	Emine	SEYİS	Osman	-
Ortamahalle	109	14	Aydın	ŞİRİN	Bekir	-
Ortamahalle	114	28	Hacer	SAKA	Nazmi	13******306
Ortamahalle	959	9	Nursen	YILMAZ	ŞABAN	47******678
Ortamahalle	109	14	Emine	KÖSE	Mehmet	26******588
Ortamahalle	116	3	Sultan	TÜRKER	Mehmet	21******066